建设工程施工合同协议条款。

在这个飞速发展的社会，可少不了合同范本这个东西，我们作为当事人，一定要清楚合同的内容情况。我们制定并签署好说好的合同之后呢，才能让大家在新的一年的工作上才会如鱼得水！只是您晓不晓得我们的合同范本有哪些呢？下面是小编精心为您整理的“建设工程施工合同协议条款”，供您参考，希望能够帮助到大家。

建设工程施工合同协议条款

甲方：
乙方：

按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

第１条　工程概况。

１．１　工程名称：
工程地点：
工程内容：
承包范围：

１．２　开工日期：
竣工日期：
总日历日期：

１．３　质量等级：

１．４　合同价款：

第２条　合同文件及解释顺序。

第３条　合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。

３．１　合同语言：
３．２　适用法律法规：
３．３　适用标准、规范：

第４条　图纸。

４．１　图纸提供日期
４．２　图纸提供套数：
４．３　图纸特殊保密要求和费用：

第５条　甲方驻工地代表。

５．１　甲方驻工地代表及委派人员名单：
５．２　实行社会监理的总监理工程师姓名及其被授权范围（如果有）：

第６条　乙方驻工地代表

第７条　甲方工作。

７．１　施工场地具备开工条件和完成时间的要求：
７．２　水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求：
７．３　施工场地内主要交通干道及其与公共道路的开通时间和起止地点：
７．４　工程地质和地下管网线路资料的提供时间：
７．５　办理证件、批件的名称和完成时间：
７．６　水准点与坐标控制点位置提供和交验要求：
７．７　会审图纸和设计交底的时间：
７．８　施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求：

第８条　乙方工作。

８．１　施工图和配套设计名称、完成时间及要求：
８．２　提供计划、报表的名称、时间和份数：
８．３　施工防护工作的要求：
８．４　向甲方代表提供办公和生活设施的要求：
８．５　对施工现场交通和噪音的要求：
８．６　成品保护的要求：
８．７　施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求：
８．８　施工场地整洁卫生的要求：

第９条　进度计划。

９．１　乙方提供施工组织设计（或施工方案）和进度计划的时间：
９．２　甲方代表批准的时间。

第１０条　延期开工。

第１１条　暂停施工。

第１２条　工期延误。

第１３条　工期提前。

第１４条　检查和返工。

第１５条　工程质量等级。

１５．１　工程质量等级要求的经济支出：
１５．２　质量评定仲裁部门名称：

第１６条　隐蔽工程、中间验收。

１６．１　中间验收部位和时间：

第１７条　试车。

第１８条　验收和重新检验。

第１９条　合同价款及调整。

１９．１　调整的条件：
１９．２　调整的方式：

第２０条　工程预付款。

２０．１　预付工程款总金额：
２０．２　预付时间和比例：
２０．３　扣回时间和比例：
２０．４　甲方不按时付款应承担的违约责任：

第２１条　工程量的核实确认。

２１．１　乙方提交工程量报告的时间和要求：

第２２条　工程款支付。

２２．１　工程款支付方式：
２２．２　工程款支付金额和时间：
２２．３　甲方违约的责任：

第２３条　甲方供应材料设备。

２３．１　甲方供应材料、设备的要求（附清单）：

第２４条　乙方采购材料设备。

第２５条　设计变更。

第２６条　确定变更价款。

第２７条　竣工验收。

２７．１　乙方提交竣工资料和验收报告的时间：
２７．２　乙方提交竣工图的时间和份数：

第２８条　竣工结算。

２８．１　结算方式：
２８．２　乙方提交结算报告的时间：
２８．３　甲方批准结算报告的时间：
２８．４　甲方将拨款通知送达经办银行的时间：
２８．５　甲方违约的责任：

第２９条　保修。

２９．１　保修内容、范围：
２９．２　保修期限：
２９．３　保修金额和支付方法：
２９．４　保修金利率：

第３０条　争议。

３０．１　争议的解决程序：
３０．２　争议解决方式：

第３１条　违约。

３１．１　违约的处理：
３１．２　违约金的数额：
３１．３　损失的计算方法：
３１．４　甲方不按时付款的利息率：

第３２条　索赔。

第３３条　安全施工。

第３４条　专利技术、特殊工艺和合理化建议。

第３５条　地下障碍和文物。

第３６条　工程分包。

３６．１　分包单位和分包工程内容：
３６．２　分包工程价款的结算办法：

第３７条　不可抗力。

３７．１　不可抗力的自然灾害认定标准：

第３８条　保险。

第３９条　工程停建或缓建。

第４０条　合同生效与终止。

４０．１　合同生效日期：

第４１条　合同份数：

４１．１　合同副本份数：
４１．２　合同副本的分送责任：
４１．３　合同书制定费用：

合同订立时间：　年月日
发包方（章）：　承包方（章）：
地址：　地址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人　委托代理人
电话：　电话：
电挂：　电挂：
开户银行：　开户银行：
帐号：　帐号：
邮政编码：　邮政编码：
鉴（公）证意见：
经办人：
　鉴（公）证机关（章）
年月日

延展阅读

《建设工程施工合同条件》和《建设工程施工合同协议条款》的使用说明

《建设工程施工合同条件》（以下简称《合同条件》）和《建设工程施工合同协议条款》（以下简称《协议条款》）组成了《建设工程施工合同示范文本》（以下简称《示范文本》）。

《合同条件》是根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》对承发包双方权利义务作出的规定，除双方协商一致对其中的某些条款作出修改、补充或取消外，都必须严格履行。

由于合同标的－－建设工程的内容各不相同，工期造价也就随之变动，承发包双方的自身条件、能力、施工现场的环境和条件也都各异，双方的权利、义务也就各有特性。因此，《合同条件》也就不可能完全适用于每个具体工程，需要进行必要的修改、补充，即配之以《协议条款》。《协议条款》是按《合同条件》的顺序拟定的，主要是为《合同条件》的修改补充提供一个协议的格式，承发包双方针对工程的实际情况，把对《合同条件》的修改补充和不予采用的一致意见按《协议条款》的格式形成协议，《合同条件》和《协议条款》就是双方统一意愿的体现，成为合同文件的组成部分。

为了使承发包双方在签订合同时能更好地使用《合同条件》，对施工中可能出现的问题尽量事先达成协议或确立解决的原则，并使协议尽可能准确、严密，以减少扯皮，保证施工的顺利进行。我们编制了这个《使用说明》，供承发包双方在签订合同时参考。

采用招标发包的工程，《合同条件》应是招标书的组成部分，发包方对其修改、补充或不予采用的意见，要在招标书中说明。承包方对招标书的说明是否同意及本身对《合同条件》的修改、补充和不予采用的意见，也要在投标书中一一列出。中标后，双方将协商一致的意见写入《协议条款》。不采用招标发包的工程，在要约和承诺时，都要把对《合同条件》的修改、补充和不予采用的意见一一提出，将取得一致的意见写入《协议条款》。

下面对《协议条款》的使用加以说明：

发包方（以下简称甲方）：可以是具备法人资格的国家机关、事业单位、国营企业、集体企业、私营企业、经济联合体和社会团体，也可以是依法登记的个人合伙、个体经营户或个人，即一切以协议、法院判决或其它合法完备手续取得甲方的资格，承认全部合同文件，能够而且愿意，履行合同规定义务的单位和人员。上列单位的名称和个人的姓名，应准确地写在《协议条款》甲方位置内，不得简称。与甲方合并的单位、兼并甲方的单位，购买甲方合同和接受甲方出让的单位和人员，均可成为甲方，履行合同规定的义务，享有合同规定的权利。

承包方（以下简称乙方）：应是具备与工程相应资质和法人资格的国营企业、集体企业、私营企业，上述单位的名称应准确地写在《协议条款》承包方位置内，不得简称。但乙方不能将工程转包或出让，如按《合同条件》第３６条进行分包，应在合同签订前提出并征得甲方同意。

第１条

１．１　本款内应准确写出工程的名称；详细的地址；工程内容，主要包括建筑规模和结构特征；承包的范围，主要指是否包括土建、设备安装、装饰装修等工作。

１．２　本款内应写明双方商定的开工日期，也可以将此规定为甲方代表发布开工令的日期；双方商定的乙方提交竣工报告的日期，包括星期日和法定假日在内的总日历工期天数。

苏州市建设工程施工合同(条款)

第一部分　固定单价合同

一、 合同价款的确定：

1.1　本项目合同价款采用固定单价，风险系数为： 3％　4％　5％　6％　其它　 ％。

1.2　本合同价款中包含的风险范围为以下√项，风险范围以内综合单价不调整，风险范围以外按实调整，调整办法见本合同第二分部“ 合同价款的调整”部分的约定。

1.2.1 工程量增减15％以内，综合单价不调整。

1.2.2 市建设行政主管部门或造价管理部门发布的价格调整文件，在合同工期内，不调整。

1.2.3合同工期内乙供材料价格变化在下列幅度：上涨或下跌5％，　10％以内不调整：

1.2.4其它说明 。

二、合同价款的调整：

2.1　工程量的调整原则

本项目超出工程量清单及风险范围的工程量均按实调整，调整原则为按实际发生计量，承包人提出，发包人确认。

2.2　合同价款的调整

2.2.1 市建设行政主管部门或造价管理部门发布的价格调整文件除材料价格外按照以下√项调整，材料价格的调整按照2.2.5款约定。

2.2.1.1 合同工期内遇价格调整文件，均按文件规定调整。

2.2.1.2 由于发包人原因，造成工期拖延的，在拖延期间遇价格调整文件，均按文件规定调整。

2.2.1.3 由于发包人原因，造成工期拖延的，在拖延期间遇价格调整文件，文件规定较原约定调增的，按文件规定执行；文件规定较原约定调减的，按原约定不调整。

2.2.1.4 由于承包人原因，造成工期拖延的，在拖延期间遇价格调整文件，不按文件规定调整。

2.2.1.5 由于承包人原因，造成工期拖延的，在拖延期间遇价格调整文件，文件规定较原约定调减的，按文件规定执行；文件规定较原约定调增的，按原约定不调整。

2.2.1.6 其它约定：。

2.2.2在本项目上发生新增项目或设计变更、施工条件变更等由于发包人的原因引起新的（或变更）工程量清单项目时，综合单价确定原则为以下√项：

2.2.2.1合同中已有适用新增（或变更）项目的价格，按合同中已有的价格。

2.2.2.2合同中只有类似新增（或变更）项目的价格，参照类似项目的价格。

2.2.2.3合同中没有适用或类似新增（或变更）项目的价格，由承包人提出，发包人确认。

2.2.2.4 合同中没有适用或类似新增（或变更）项目的价格，按建设行政主管部门发布的计价办法和计价标准下浮 ％，为结算工程综合单价。

2.2.2.5 其它约定：。

2.2.3在本项目上发生新增项目或设计变更、施工条件变更等由于发包人的原因引起合同单项工程量增减超过15％，并且该项分部分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计1％的，其超过部分或剩余部分工程量的综合单价予以调整，调整办法为以下√项：

2.2.3.1工程量调增超过约定幅度，其超过部分的工程量的综合单价以原综合单价下浮％为新的结算综合单价。

2.2.3.2工程量调减超过约定幅度，其剩余部分的工程量的综合单价以原综合单价上浮％为新的结算综合单价。

2.2.3.3工程量调增或调减超过约定幅度，其超过部分的工程量或剩余部分工程量的综合单价由承包人提出，发包人确认后，为新的结算综合单价。

机房建设工程施工协议

合同号：__________

甲方：__________

详细地址：______

邮政编码：______

联系人：________

联系电话：______

住所：__________

乙方 ：_________

详细地址：______

邮政编码：______

法定代表人：____

联系电话：______

住所：__________

甲方经过招选，选定乙方作为移动电视基站机房建设工程施工单位，并委托乙方负责移动电视基站建设所涉及的相关事宜。为明确甲乙双方的权利与义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着互惠互利的原则，双方就委托建设工程施工有关事宜达成以下协议以共同遵守：

第一条　工程项目概况

（一）项目名称：机房建设合同

（二）施工地址：____________________

（三）双方委派的工程代表：

甲方代表：__________联系电话：__________

乙方代表：__________联系电话：__________

第二条　工程项目的运作方式

（一）甲乙双方协商确定，由甲方将机房建设工程发包给乙方，包括机房设计、施工与相关单位沟通协调等所有相关事宜均由乙方负责；

（二）甲方制订机房材料和机房建设设计要求，乙方根据甲方制订的要求和细则进行材料采购、工程施工，其间乙方涉及到的与施工有关的各项事宜均由乙方自行解决，涉及乙方不能确定的技术的问题或特殊突发情况应和甲方协商解决。

第三条　工程项目的具体内容

（一）按照甲方对机房基础和墙面板材的材料参数要求进行设计施工（要达到甲方要求及安全技术指标，见附件一）。

（二）机房的设计、选材、材料采购、机房装饰、地面防静电处理、材料搬运等。

（三）机房室内设备、空调、照明等电源布线（包括材料采购）。（见附件一）

（四）配合甲方进行设备的调试、调测。

（五）机房的接地及防雷处理（按国家标准，见附件一）。

（六）其它与基站机房建设有关的事宜。

第四条　工程价款与费用结算

（一）工程施工总价款人民币（小写）：__________（人民币大写：__________）；其中包含项目内容所涉及的各项费用及税金。

（二）付款方式：

1．乙方办理完毕所有站点的手续并经甲方认可后，甲方付给乙方总合同金额的30%作为工程启动资金。

2．机房建设完毕（包括机房建设装饰、电源引入、室内布线、设备接地线、避雷等）经甲方验收合格再付总合同金额的_______%。

3．剩余__________%工程合同款于工程全部完工__________个月后经甲方终验合格后全部支付完毕；

4、甲方将合同项下的应付合同款付至乙方以下指定帐户：

收款人：_________________________________________________________

开户行：_________________________________________________________

帐户：___________________________________________________________

5．乙方在甲方支付合同款项时，应先按各期付款数额向甲方开具符合国家法律法规和标准的税务发票甲方收到合格发票后予以支付相应款项。不开具或者开具不合格的发票，甲方有权延迟支付款项直至乙方开具合格发票之日且不承担任何违约责任，且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。

文章来源：http://m.fw92.com/f/39028.html